최선의 결과를 위해 노력하는 법무법인 모든

HOME > 법률정보 > 업무사례
 
작성일 : 19-02-12 17:42
지체상금의 범위에 관한 분쟁에서의 승소사례
 글쓴이 : 관리자
조회 : 2,318  

제목 : 지체상금의 범위에 관한 분쟁에서의 승소사례


우리 법인은 최근 『건설회사가 공사를 완공한 후 건축주에게 공사지연일수만큼 지체상금을 부담한 뒤, 추후 당해 공사계약의 내용에 의하면 지체상금은 전체 공사금액이 아닌 미시공부분에 대한 공사대금을 기준으로 산정하여야 하므로, 결과적으로 초과 지급한 지체상금을 반환하여 달라는 취지로 부당이득금 반환 청구를 한 사건』에서, 건축주를 소송대리하여 ‘건설회사측의 청구를 기각한다’는 취지의 승소판결을 받았습니다. 이 사건의 쟁점은 공사계약에서 미완성된 부분에 한하여서만 지체상금을 부과하기로 하는 약정이 있는 경우, 미완성된 부분을 어디까지로 볼 수 있는지 여부에 관한 것이었는데, 우리 법인은 ‘당해 공사계약서 해당 조항의 해석’에 관한 정확한 법리개진과 이에 부합하는 정황에 대한 충실한 입증활동을 통하여 이러한 성과를 얻었습니다.


건설분야의 경우 해당 사업의 특성상 본 건과 같은 지체상금뿐만 아니라, 하자문제, 추가공사, 건설보증, 인허가 관계 등 가장 분쟁이 빈번하게 발생하는 분야 중 하나인데, 우리 법인은 다수의 건설분쟁에 대한 소송수행과 자문실적 등을 토대로, 건설분쟁에 관한 상당한 전문성을 확보하고 있는데(우리 법인의 구성원 중에는 대한변협에 건설전문변호사로 등록된 변호사도 있습니다), 이 사건도 그러한 전문성을 토대로 승소한 사례 중 하나입니다.



김해시(동영).png
 
 
 
 



 
 



번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
38 아파트 등 집합건물의 토지를 전유부분과 별도로 경매할 수 있… 관리자 2015-04-02 2346
37 혼인 전 남편이 보유하다가 혼인 후 함께 사용한 ‘목돈’이 재… 관리자 2015-02-04 2344
36 강제집행면탈 사건에서 무죄 확정판결 받음 관리자 2014-11-27 2336
35 상가번영회로 부터 부당한 관리비 청구를 받은 사건에서의 승… 관리자 2019-02-12 2325
34 지체상금의 범위에 관한 분쟁에서의 승소사례 관리자 2019-02-12 2319
33 6.4지방선거 창원시 도의원 후보 경선 의결절차진행금지 가처분… 관리자 2014-05-14 2303
32 창호공사업 일괄 하도급 사건에서 무죄판결을 받고 확정된 사… 관리자 2021-09-02 2275
31 업무상 횡령죄 사건 대법원 무죄 확정 관리자 2014-09-05 2268
30 명시적인 공사대금, 부가가치세 약정 없는 공사계약에 있어 승… 관리자 2019-02-13 2262
29 사기, 횡령 사건 무죄 판결 관리자 2014-07-08 2251
28 인터넷 카페 운영자에 대한 손해배상 승소 사례 관리자 2019-03-25 2245
27 사업실패로 인해 불거진 사기사건에서 무죄를 선고받은 사례 관리자 2019-02-12 2231
26 교통사고로 피해자를 사망하게 하여 교통사고처리특례법 위반… 관리자 2017-06-07 2224
25 건설업 면허 대여 관련 소송사기, 위증교사 사건에서 … 관리자 2020-01-22 2215
24 보험사기 형사 항소심 사건에서 1심 판결을 뒤집고 무… 관리자 2020-01-22 2200
 1  2  3  4  5